A Magyar Árnyékolástechnikai Kft (továbbiakban, mint Eladó) és a Partner (továbbiakban, mint Megrendelő) között minden szerződéses kapcsolatra az Általános Szerződéses Feltételek a mérvadók. Előírásai a jövőbeni üzleti kapcsolatra akkor is érvényesek, ha írásos Vállalkozási Szerződésben egyébként nem állapodtak meg. Ha az árnyékolástechnkai termékek az Eladó árajánlata alapján került megrendelésre. A Megrendelő utólagos módosításai az ő üzleti és vételi feltételeire való hivatkozással nem érvényesek, csak abban az esetben, ha az Eladó ehhez írásban hozzájárul, és elfogadja azt. Minden megállapodást, változtatást mely az Eladó és a Megrendelő között létrejött, írásban kell lefektetni.
A kötelező érvényű szállítási vagy teljesítési határidőket írásban szükséges meghatározni. Ha a szállítás vagy teljesítés olyan okok miatt késik, melyért az Eladó nem tehető felelőssé (közlekedési zavarok, sztrájk, tűz-, és vízkárok, áramkimaradás és egyéb üzemzavarok, hatósági intézkedések, anyaghiány vagy más elháríthatatlan esemény miatt részben vagy egészben késik) akkor, az Eladó jogosult a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával pótlólagosan meghosszabbítani, vagy a szerződés még nem teljesített részétől részben vagy teljesen visszalépni. A felek csak egyedi megállapodás keretén belül állapodhatnak meg kötbér fizetésében.
A jelenleg kialakult világpiaci helyzet miatt a szállítási, gyártási és telepítési határidők nem kötelező érvényűek, hanem tájékoztató jellegűek, ezáltal az írásban (e-mailben) megküldött határidők csúszása miatt cégünk felelősséget nem vállal.
Euro alapon készült árlistákból dolgozunk. Az átváltás árfolyamának alapja, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/arfolyamok) közzétett, napi euro/forint árfolyam.
A végszámla kiegyenlítéséig a megrendelt termékek a Magyar Árnyékolástechnikai Kft. tulajdonát képezi. Az Eladó jogosult követelni a fenntartott áru kiadatását, vagy a kiadási igényének átruházását idegen harmadik személlyel szemben.
Az Eladó által forgalmazott árnyékoló berendezések anyaghibájára vonatkozó jótállási igény az termék átvétele alkalmával vagy a garanciajegyen és/vagy számlán feltüntetett időponttól számítva – rendeltetésszerű használat mellett – 1 évig és/vagy külön a végleges ajánlatban feltüntett ideig érvényes.
A Megrendelő a telepített termék átvétele alkalmával haladéktalanul megvizsgálja azt és a megállapított hibákat azonnal, írásban jelzi az Eladónak.
Amennyiben a Megrendelő a termék működtetése során hibát észlel, azt köteles azonnal az Eladó részére jelezni. Amennyiben a hibát megállapították, de annak elhárítása a helyszínen nem lehetséges, úgy az árnyékoló további működtetése tilos. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, úgy annak javításából adódó többletköltségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő köteles az összes információt, a vizsgálandó dokumentumokat és elemeket az Eladó rendelkezésre bocsátani, melyek a hiba megállapítását lehetővé teszik. Ha az Eladó nem állapít meg hibát, a vizsgálat költségeit a Megrendelő viseli. A hiba felismerése után az Eladó jogosult javítással próbálkozni, vagy új teljesítésre. Az Eladó a garancia idő lejárta után további 1 év szavatosságot vállal.
Az egész jogviszonyra Magyarország jogrendszere az irányadó. Ameddig a Megrendelő a kereskedelmi törvénykönyv szerint teljes jogú vállalkozó, jogi-, vagy természetes személy, vitás ügyben az Eladó székhelye szerinti bíróság a kizárólagos illetőségű. Amennyiben az üzleti feltételeknek egy rendelkezése vagy egyéb megállapodások érvénytelenné válnak az összes többi rendelkezés vagy megállapodás érvényben marad.
Amennyiben a telepítést követő 5 munkanapon belül a megrendelő írásban nem emel kifogást a termékek minősége ellen, úgy azokat megfelelőnek ítélte. Későbbiekben nem hivatkozhat hibás teljesítésre. A számla teljesítésének ezt kifogásként nem hozhatja fel.
A befejezett telepítésnél a Megrendelő a kivitelezés átnézése után közteles aláírni a teljesítési igazolást, ennek elmulasztása, nem lehet akadálya a számla befogadásának.
A termék elérhető, ha kérdése van, érdeklődne vagy árajánlatot szeretne kérni, keressen minket bizalommal!
